[单选题] 发生建设工程重大安全事故时，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告起 （ ）日内作出批复。

A 30。

B 15。

C 45。

D 60。

查看答案

[单选题] 施工质量事故的处理程序，正确的是（ ）

A 制定事故处理方案→事故调查→事故原因分析→事故处理→事故处理鉴定验收→提交处理报告。

B 制定事故处理方案→事故原因分析→事故调查→事故处理→事故处理鉴定验收→提交处理报告。

C 事故原因分析→制定事故处理方案→事故调查→事故处理→事故处理鉴定验收→提交处理报告。

D 事故调查→事故原因分析→制定事故处理方案→事故处理→事故处理鉴定验收→提交处理报告。

查看答案

[多选题] 分部工程的划分应按（）确定

A 专业性质。

B 主要工种。

C 建筑材料。

D 设备类别。

E 建筑部位。

查看答案

[多选题] 工程建设法律关系具有(）特征

A 授权性。

B 综合性。

C 复杂性。

D 协同性。

查看答案

[单选题] 砂的密 实状态通常以空隙率来表示。某种砂在绝对密实状态下的体积为0.9立方米，自然堆积体、状态下体积为1.0 立方米，自己量1400kg，则该砂的空隙率为()

A 90%。

B 10%。

C 11.1%。

D 9%。

查看答案

[单选题] 2012年3 月，某住宅小区二期工程开工建设，其中5号楼套用2008年- -期工程6号楼的施工图施工。施工过程中，承包方技术人员发现图纸中套用的图集现己作废，则该技术人员正确的做法是( )

A 按图施工即可，因该图纸是经过施工图审查合格的图纸。

B 按现行的图集作相应的套改后继续施工。

C 向建设单位提出。

D 向设计院提出，要求其更改图纸。

查看答案

[单选题] 根据《建筑法》的规定，实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的工程 监理单位、监理的（）

A 勘察单位。

B 设计单位。

C 建筑施工企业。

D 工程造价咨询机构。

查看答案

[单选题] 某企业未经注册商标所有人的许可使用注册商标，情节特别严重，则( )

A 只需要承担民事责任。

B 只需要承担民事责任和行政责任。

C 应该承担刑事责任。

D 应处以罚款。

查看答案

[多选题] 根据建设工程种类的不同，施工合同可以分为( )

A 单价合同。

B 土木工程施工合同。

C 设备安装施工合同。

D 成本加酬金合同。

E 房屋修缮施工合同。

查看答案

[多选题] 下列对赢得值法参数关系与相应的分析，正确的有（ ）

A 若ACWP〉BCWS〉BCWP,说明：效率低，进度较慢，投入超前。

B 若BCWP〉BCWS〉ACWP,说明：效率较高 ，进度快，投入超前。

C 若ACWP〉BCWP〉BCWS,说明：效率较低，进度较慢，投入延后。

D 若BCWS〉BCWP〉ACWP,说明：效率较高，进度较快，投入延后。

E 若BCWP〉ACWP〉BCWS,说明：效率较高，进度快，投入超前。

查看答案

[多选题] 在网络计划中，工作A的最早开始时间为第2天，最迟开始时间为第3天，持续时间为4天，其两个紧后工作的最早开始时间分别为第7天和第9天，那么工作A的时间参数为（ ）

A 自由时差为0天。

B 自由时差为1天。

C 总时差为5天。

D 总时差为1天。

E 与紧后工作时间间隔分别为0天和1天。

查看答案

[多选题] 双代号网络图中工作之间相互制约或相互依赖的关系称为逻辑关系，在网络中表现为工作之间的先后顺序逻辑关系有（ ）

A 工艺关系。

B 组织关系。

C 生产关系。

D 技术关系。

E 协调关系。

查看答案

[单选题] 根据《质量管理体系》（GB/T19000-2000），施工企业开展质量管理和质量保证的基础是（ ）

A 质量计划。

B 质量手册。

C 程序文件。

D 质量体系文件。

查看答案

[单选题] 编制项目建议书属于建设工程项目全寿命周期()

A 决策阶段的工作。

B 实施阶段的工作。

C 设计准备阶段的工作。

D 施工阶段的工作。

查看答案

[单选题] 某建筑公司经过投标获得了某工程的施工任务，在签订了施工合同后，公司有关部门开始做施工前的准备工作，包括项目管理班子的组建和成本计划的编制等。则该阶段所编制的成本计划类型属于（ ）

A 竞争性成本计划。

B 指导性成本计划。

C 实施性成本计划。

D 按成本分解的成本计划。

查看答案

[多选题] 民事诉讼的基本特点包括()

A 公权性。

B 强制性。

C 自愿性。

D 保密性。

E 程序性。

查看答案

[单选题] 《安全生产可证条例》于( ) 国务院第34次常委会议通过

A 2003年1月7日。

B 2003年2月7日。

C 2004年1月7日。

D 2004年2月7日。

查看答案

[单选题] 在质里控制中，寻找影响质里问题主次因素应采用（）

A 直方图法。

B 因果分析图法。

C 排列图法。

D 控制图法。

查看答案

[单选题] 根据《建筑法》的规定，建设单位领取施工许可证后因故不能按期开工的， 应当向发证机关申请延期，以延期以（）为限。

A 1次。

B 2次。

C 3次。

D 4次。

查看答案

[单选题] 根据《民事诉讼法》的规定，当事人向人民法院申请保全证据的，不得迟于 举证期限届满前7日，下列行为不是证据保全方法的是（）

A 没收。

B 扣押。

C 查封。

D 勘验。

查看答案

[单选题] 总监理工程师是工程监理的( )主体

A 决策。

B 权力。

C 利益。

D 行为。

查看答案

[单选题] 甲公司决定向乙公司购买一批进口钢材，签订合同前，甲得知乙新到一批采用最新技术生产的进口钢材，于是决定改购买这批新品种的钢材。甲乙之间法律关系的变化属于（）

A 主体变更。

B 客体变更。

C 权利变更。

D 义务变更。

查看答案

[单选题] 响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织通常指的是()

A 招标人。

B 投标人。

C 中标人。

D 开标人。

查看答案

[单选题] 评标报告应当如实记载的内容不包括()

A 招标投标法实施条例。

B 评标委员会成员名单。

C 开标记录。

D 经评审的投标人排序。

查看答案

[单选题] 被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应()

A 由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任。

B 由被代理人独自向第三人承担责任。

C 由第三人自己承担损失。

D 由代理人独自向第三人承担责任。

查看答案

[单选题] ( ) 负责非中央管理的建筑施工企业安全生产可证的颁发和管理，并接受国务院建设主管部门指导和监督。

A 国务院建设主管部门。

B 市级建设行政主管部门。

C 省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门 。

D 县级以上建设行政主管部门。

查看答案

[单选题] 建设工程监理组织协调中，( )主要用于外部协调。

A 会议协调法。

B 交谈协调法。

C 书面协调法。

D 访问协调法。

查看答案

[单选题] 要取消AutoCAD命令，应按下（ ）键。

A Ctrl + A。

B Ctrl + Break。

C Alt + A。

D Esc。

查看答案

[多选题] 建设工程民事纠纷的处理方式包括()

A 行政调解。

B 仲裁调解。

C 行政复议。

D 诉讼。

E 和解。

查看答案

[多选题] 法人存在应具备如下要件（)

A 依法成立。

B 有必要的财产或经费。

C 有自己的名称、组织机构和场所。

D 能独立承担民事责任。

查看答案

[单选题] 不得明示或者暗示施工单位违反工程建设强制性标准﹐降低建设工程质里是(）的质量责任。

A 监督单位。

B 监理单位。

C 设计单位。

D 建设单位。

查看答案

[单选题] 人民法院于2018年4月1日作出第一审民事判决，判决书于4月5日送达原告，4月10日送达被告，当事人双方均未提出上诉，该判决书生效之日是2014 年4月（）日

A 1。

B 26。

C 5。

D 10。

查看答案

[单选题] 下列与工程建设有关的法律、法规、部门规章中，()属于行政法规范畴

A 中华人民共和国建筑法。

B 建设正程安全生产管理条例。

C 建造师执业资格制度暂行规定。

D 建筑业企吐资质等级标准。

查看答案

[单选题] 下列职责中，属于专业监理工程师职责的是( )

A 组织编写并签发监理月报。

B 审定承包单位提交的进度计划。

C 审核工程计量的数据和原始凭证。

D 对工序施工质量检查结果进行记录。

查看答案

[单选题] 要约发生法律效力之前，要约人使其不发生法律效力而取消要约的行为称为 ()

A 要约生效。

B 要约发出。

C 要约撇回。

D 要约邀请。

查看答案

[多选题] 组织流水施工应具备的条件有（ ）

A 施工现场要具有足够的工作面。

B 施工对象要划分施工段。

C 劳动力投入要满足施工需要。

D 现场组织机构健全，管理人员分工明确。

E 各种材料、构(配)件、施工机具、设备能保证施工需要。

查看答案

[多选题] 在多数条件下，建设工程项目总承包采用( )

A 变动单价合同。

B 固定总价合同。

C 固定单价合同。

D 变动总价合。

查看答案

[单选题] 根据《招标投标法》，下列评标成员人数正确的是（ ）

A 3。

B 4。

C 5。

D 6。

查看答案

[单选题] 施工承包工程竣工验收通过,实际竣工日期为( )

A 承包人实际完成工程的日期。

B 工程竣工验收日期。

C 承包人送交竣工验收报告的日期。

D 工程竣工验收后,发包人给予认可意见的日期。

查看答案

[单选题] 项目风险管理过程包括：①项目风险响应；②项目风险评估；③项目风险识别；④项目风险控制，其正确的管理流程是（ ）

A ③一②一①一④。

B ③一②一④一①。

C ②一③一④一①。

D ①一③一②一④。

查看答案

[单选题] 单代号网络图中，一项工作必须有( )

A 唯一的一个结点和一条箭线。

B 唯一的一个结点和相应的一个代号。

C 唯一的—个箭头结点和箭尾结点。

D 唯一的一个名称和一条箭线。

查看答案

[单选题] 某土方工程，某月计划开挖160000m3，合同单价85元/m3，到月底实际完成土方量为180000m3，实际单价72元/m3，则该工程的以工作量表示的进度偏差（SV）为（ ）万元。

A 214。

B －214。

C 170。

D －170。

查看答案

[单选题] 不是环形阵列定义阵列对象数目和分布方法的是(　 　 　)。

A 项目总数和填充角度。

B 项目总数和项目间的角度。

C 项目总数和基点位置。

D 填充角度和项目间的角度。

查看答案

[多选题] 下列属于第一类危险源的有（ ）

A 锅炉爆炸产生的冲击波。

B 吊起重物的势能。

C 电缆绝缘层破裂。

D 脚手架扣件质量低劣。

E 噪声的声能。

查看答案

[多选题] 对由于( )等原因引起的索赔，承包商可索赔人工费部分。

A 工效降低增加的劳动。

B 完成合同之外的工作。

C 工程延期致使人员窝工。

D 法定人工费增长。

E 施工现场加班劳动中。

查看答案

[多选题] 根据住建部《招标文件范本》的规定，中标单位收到中标通知书后，按规定提交履约担保，并在规定日期、时间和地点与建设单位进行合同签订。中标的投标单位向建设单位提交的履约担保可以是：（ ）

A 可由在中国注册的银行出具银行保函，银行保函为合同价格的30%。

B 可由具有独立法人资格的经济实体企业出具履约担保书，履约担保书为合同价格的40%~50%。

C 可由在中国注册的银行出具银行保函，银行保函为合同价格的10%。

D 可由具有独立法人资格的经济实体企业出具履约担保书，履约担保书为合同价格的30%~50%。

E 可由自然人提供押金担保，担保金额与履约保证金等额。

查看答案

[单选题] 利用工程网络计划编制进度计划，必须( )

A 明确整个项目的承包形式。

B 确定项目经理部的组成人员。

C 必须通过网络分析确定关键路线，以控制进度。

D 了解各个工序的资金使用情况。

查看答案

[单选题] 在工程施工以前对成本进行的估算，属于（ ）的内容。

A 施工成本分析。

B 施工成本预测。

C 施工成本控制。

D 施工成本计划。

查看答案

[单选题] 双代号网络图中的箭线表示( )

A 工作的虚与实。

B 工作名称。

C 工作时间。

D 工作间的逻辑关系。

查看答案

[单选题] 控制项目目标最重要的措施是（ ）

A 管理措施。

B 组织措施。

C 技术措施。

D 经济措施。

查看答案

[单选题] 下列建设工程项目决策阶段的工作内容中，属于组织策划的是（）

A 业主方项目管理的组织结构。

B 生产运营期经营管理总体方案。

C 编码体系的建立。

D 实施期组织总体方案。

查看答案

[单选题] 工期索赔,一般指( )要求延长工期。

A 分包人向业主或者分包人向承包人。

B 承包人向业主或者分包人向承包人。

C 承包人向业主或者承包人向分包人。

D 业主向承包人或者分包人向承包人。

查看答案

[单选题] 按施工质量计划的要求,控制准备工作状态,为施工作业过程或工序的质量控制打好基础,属于( )的内容。

A 事前控制。

B 事中控制。

C 事后控制。

D 反馈控制。

查看答案

[单选题] 建设项目工程总承包的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验，实现建设生产过程的( )

A 组织柔性化。

B 组织集成化。

C 组织扁平化。

D 组织高效化。

查看答案

[单选题] 建筑工程施工质量验收的基本单元是( )

A 分项工程。

B 检验批和分项工程。

C 分部工程。

D 单位工程。

查看答案

[多选题] 下列属于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的是()

A 基坑支护与降水工程。。

B 土方开挖工程。。

C 起重吊装工程。。

D 临时用电工程。。

E 脚手架工程。。

查看答案

[单选题] 甲公司向乙公司购买50吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数量。交货期届至，乙将50吨水泥交付给甲，甲拒绝接受，理由是已告知要变更合同。关于双方合同关系的说法，正确的是()

A 乙承担损失。

B 甲可根据实际情况部分接收。

C 双方合同已变更，乙送货构成违约。

D 甲拒绝接收，应承担违约责任。

查看答案

[单选题] 接受要约的一方称（）

A 受要约人。

B 甲方。

C 要约人。

D 乙方。

查看答案

[单选题] 要约的撤回与要约的撤销的区别在于( )

A 要约内容不同。

B 行为发生时间不同。

C 要约人不同。

D 形式不同。

查看答案

[单选题] 资质许可机关的上级机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤消建筑业企业资质的情形是()

A 企业未取得施工许可证擅自施工的。

B 资质许可机关超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的。

C 企业将承包工程转包或违法分包的。

D 企业发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的。

查看答案

[单选题] Q235~AF中的F表示()

A 沸腾钢。

B 普通钢。

C 平炉钢。

D 镇静钢。

查看答案

[单选题] 某地建设行政主管部门检查某施工企业的施工工地，发现该施工企业没有按 照施工现场管理规定设置围挡，依法责令其停止施工。该建设行政主管部门对该施工企业采取的行政行为属于（）

A 行政处罚。

B 行政裁决。

C 行政处分。

D 行政强制。

查看答案

[单选题] 企业在安全生产可证有效期，格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产可有效期届满时，经原生产可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产可证有效期延期()年

A 1。

B 2。

C 3。

D 4。

查看答案

[单选题] 招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务许提供相关服务的()

A 代理组织其他组织。

B 社会中介组织。

C 招标管理组织。

查看答案

[单选题] 下列关于评标说法有误的一项是()

A 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

B 任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。

C 招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。

D 评标委员会成员可以适当私下接触投标人。

查看答案

[单选题] 安全生产可证颁发管理机关应自收到申请之日起( )日审查完备，经审查符合本条例规定的安全生产条件的，发放安全生产可证。

A 15。

B 20。

C 30。

D 45。

查看答案

[单选题] 在我国，对从事建筑活动的建设工程企业实行(）制度

A 资质等级许可。

B 级别划分制度。

C 营业登记制度。

D 政府审查制度。

查看答案

[单选题] 根据《建筑法》的规定，工程监理单位应当根据建设单位的委托, （）执行监 理任务。

A 偏向建设单位。

B 偏向施工单位。

C 客观、公正地。

D 公正、科学地。

查看答案

[单选题] .用矩形命令画成一个矩形，它包含（ ）图元。

A 一个。

B 二个。

C 不确定。

D .四个。

查看答案

[多选题] 绿色施工的“四节一环保”的四节是指（ ）

A 节水。

B 节费。

C 节能。

D 节材。

E 节地。

查看答案

[多选题] 质量控制中常用的工具和方法正确的是（ ）

A 分层法。

B 排列图法。

C 举例法。

D 相关图法。

E 直方图法。

查看答案

[多选题] 单位工程竣工验收工作应包括检查审核( )的工程档案资料及质量验收资料。

A 建设单位。

B 设计单位。

C 勘察单位。

D 施工单位。

E 监理单位。

查看答案

[多选题] 安全责任事故调查过程中，事故调查组的职责包括（ ）

A 查明事故发生原因、过程和人员伤亡情况、经济损失情况。

B 确定事故责任者。

C 提出事故处理意见和防范措施的建议。

D 写出事故调查报告。

E 宣布事故处理结果。

查看答案

[多选题] 在网络计划中，若某项工作进度发生拖延，那么需要重新调整原进度计划的情况有（ ）

A 该工作进度拖延已超过其自由时差，但其后续工作可以拖延。

B 该工作进度拖延已超过其总时差，但其后续工作不可以拖延。

C 该工作进度拖延已超过其自由时差，但总工期可以拖延。

D 该工作进度拖延已超过其总时差，但总工期不可以拖延。

E 项目总工期可以拖延有限时间，但实际拖延时间已经超过此限制。

查看答案

[单选题] 根据《建设工程项目管理规范》（GB／T50326-2006)，项目管理规划应包括项目管理规划大纲和（）两类文件。

A 项目管理计划。

B 项目管理实施细则。

C 项目管理操作规划。

D 项目管理实施规划。

查看答案

[单选题] 在我国,项目经理是一个( )的名称。

A 工作岗位。

B 技术职称。

C 管理人士。

D 专业人士。

查看答案

[单选题] 乙公司是某建设项目中的专业工程施工单位,则该公 司在分包合同中一般被称为（ ）

A 承包人。

B 发包人。

C 分包人。

D 业主。

查看答案

[单选题] 当工程项目实行施工总承包管理模式时，业主与施工总承包管理单位的合同一般采用 （ ）

A 单价合同。

B 固定总价合同。

C 变动总价合同。

D 成本加酬金合同。

查看答案

[单选题] 变动总价合同相对于固定总价合同而言，减少了（ ）的风险。

A 业主。

B 承包商。

C 业主和承包商。

D 监理人。

查看答案

[单选题] 根据工程实施的实际情况,( ）都可以根据需要提出工程变更。

A 承包商、业主方、咨询方、设计方。

B 承包商、业主方、监理方。

C 业主方、监理方、设计方。

D 承包商、业主方、监理方、设计方。

查看答案

[单选题] 建设项目工程总承包方的项目管理工作主要在项目的（ )

A 决策阶段、实施阶段、使用阶段。

B 实施阶段。

C 设计阶段、施工阶段、保修阶段。

D 施工阶段。

查看答案

[单选题] 在工程勘察设计、招标采购、施工安装、竣工验收等各个阶段，建设工程项目参与各方的质量控制，均应围绕致力于满足（）的质量总目标而展开。

A 法律法规。

B 业主要求。

C 工程建设标准。

D 设计文件。

查看答案

[单选题] 以下关于风险管理的工作流程排序正确的是( )

A 风险分析、风险辨识、风险控制、风险转移。

B 风险控制、风险转移、风险分析、风险辨识。

C 风险辨识、风险分析、风险控制、风险转移。

D 风险分析、风险辨识、风险转移，风险控制。

查看答案

[单选题] 建设工程施工进度控制中，业主方的任务是控制整个项目（ ）的进度．

A 实施阶段。

B 诀策阶段。

C 项目全寿命周期。

D 使用阶段。

查看答案

[单选题] 单代号搭接网络计划十描述前后工作之间逻辑关系的符号有( )个

A 2。

B 3。

C 4。

D 5。

查看答案

[单选题] 对于采用单价合同招标的工程，如投标书中有明显的数字计算错误业主有权先做出修改在评标。当总价和单价的计算结果不一致时，正确的做法( )

A 按市场价调整单价。

B 分别调整单价和总价。

C 以总价为准调整单价。

D 以单价为准调整总价。

查看答案

[多选题] 承包单位将承包的工程转包的，或者违反《建筑法》规定进行分包的，应( )

A 责令改正，没收违法所得，并处罚款。

B 可以责令停业整顿，降低资质等级。

C 情节严重的，追究刑事责任。

D 情节严重的，吊销资质证书。

E 造成损失的，与接受转 包或者分包的单位承担连带赔偿责任。

查看答案

[多选题] 现行的建筑工程施工质量验收规范体现了（）的指导思想

A 验评分离。

B 标准统一。

C 强化验收。

D 完善手段。

E 过程控制。

查看答案

[多选题] 工程建设法律关系的变更有（）

A 主体变更。

B 客体变更。

C 形式变更。

D 内容变更。

查看答案

[多选题] 下列属于法人的是（）

A 施工单位。

B 工会。

C 个体工商业户。

D 法院。

查看答案

[多选题] 使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由()共同进行验收。验收合格的方可使用。

A 施工总承包单位。。

B 分包单位。。

C 建设单位。。

D 出租单位。。

E 安装单位。。

查看答案

[多选题] 根据《建设工程质量管理条例》.最低保修期服不低于2年的工程有().

A 外墙防渗漏。

B 设备安装。

C 给排水管道。

D 防水工程。

E 装修工程。

查看答案

[单选题] 工程建设法律关系中，建设工程合同的主体一般只能是（）

A 公民。

B 法人。

C 个体工商户。

D 其他社会组织。

查看答案

[单选题] 某施工单位与建设单位签订了一个施工承包合同，合同中约定了竣工期限，合同履行过程中该地区发生了地震，使得在建的工程损毁严重，导致施工单位未能按时交付工程，则()

A 施工单位构成违约，应承担全部违约责任。

B 不可抗力可以免责，施工单位不够成违约。

C 施工单位构成违约，应该与建设单位承担连带责任。

D 施工单位构成违约，免责问题主要是看是否造成人身和财产损失。

查看答案

[单选题] 工程建设领域制定的行业标准，在相关技术要求公布了国家标准后，该行业标准( )

A 应及时修订或废止。

B 行业标准优先适用。

C 国家标准优先适用。

D 企业可以根据自身情况判断标准。

查看答案

[单选题] 项目监理机构的组织设计和建设工程监理实施均应遵循()的原则，但两者却有着不同的内涵。

A 集权与分权统一。

B 分工与协作统一。

C 才职相称。

D 权责一致。

查看答案

[单选题] 根据《民事诉讼法》，法庭调查的第一个程序是()

A 告知证人的权利义务。

B 当事人陈述。

C 出示书证。

D 宣读鉴定结论。

查看答案

[单选题] 地面按其材料和做法可分为( )

A 水磨石地面、块料地面、塑料地面、木地面。

B 块料地面、塑料地面、木地面、泥地面。

C 整体地面、块料地面、塑料地面、木地面。

D 刚性地面、柔性地面。

查看答案

[单选题] 安全生产可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前( ) 个月向原生产可证颁发机关办理延期手续

A 3。

B 6。

C 9。

D 12。

查看答案

[单选题] ( )的颁布实施， 标志着安全生产成为我国现阶段建筑业工作的重点，安全生产制度被确立为促进我国建筑业发展的一项根本制度。

A 《建筑法》。

B 《安全生产法》。

C 《建筑工程安全生产管理条例》。

D 《建设工程质量管理条例》。

查看答案